Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Договор между субподрядчиком и субсубподрядчиком

Договор между субподрядчиком и субсубподрядчиком

Договор между субподрядчиком и субсубподрядчиком

Договор на выполнение субподрядных работ, заключаемый между генеральным подрядчиком и субподрядчиком


на выполнение субподрядных работ, заключаемый между генеральным подрядчиком и субподрядчикомг. «» 2021 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Субподрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1. Предметом настоящего договора является выполнение Субподрядчиком комплекса работ по согласно проекту, утвержденному в объемах, сроках и по стоимости, согласованных сторонами в настоящем договоре. По поручению Генерального подрядчика Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных Приложением №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для выполнения предмета настоящего договора.1.2.

Субподрядчик для выполнения работ в соответствии с Приложением №1 обеспечивает поставку материалов, перечисленных в Приложении №2 , являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется договорной ценой в соответствии с проектно-сметной документацией, выданной Генеральным подрядчиком, составляет на момент подписания договора рублей с учетом НДС (%) и подлежит уточнению в процессе выполнения работ в связи с инфляционными процессами, не зависящими от деятельности Субподрядчика. Порядок компенсации Субподрядчику удорожаний определяется по соглашению сторон.2.2.

В случае, если объемы работ превысят проектное количество, указанное в Приложении №1 , этот дополнительный объем работ должен быть отражен в дополнительном соглашении, которое станет приложением к настоящему договору, с указанием стоимости дополнительных работ.2.3. Если по причинам, не зависящим от Субподрядчика, произойдет изменение сроков выполнения работ, что повлечет за собой увеличение их стоимости, то такое изменение также должно быть отражено в дополнительном соглашении к настоящему договору.3.1.

Расчеты за выполненные Субподрядчиком работы производятся на основании договорных цен на комплекс работ, подлежащих выполнению субподрядной организацией, согласованных Генеральным подрядчиком с учетом индексации стоимости в связи с инфляционными процессами.3.2. Оплата выполненных работ производится на основании справок по форме 3 с расшифровкой физических объемов по форме 2 и бухгалтерских справок Субподрядчика в течение дней после их представления Генеральному подрядчику.3.3. Окончательный расчет производится в течение дней с момента окончания и сдачи работ и подписания приемо-сдаточного акта, подтверждающего выполнение полного комплекса работ, предусмотренного настоящим договором.4.1.

Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть начаты не позднее чем «»2021 года и закончены не позднее «»2021 года.Для выполнения условий настоящего договора Субподрядчик обязуется:5.1. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в объеме, указанном в Приложении №1 , и в сроки, указанные в п.4.1, в соответствии с утвержденной проектной документацией и сдать указанные работы в порядке, установленном строительными нормами и правилами.

Обеспечить совместно с Генеральным подрядчиком ввод в действие производственных мощностей и объектов.5.2. Устранять все дефекты в работах.5.3.

Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и передачу для производства работ.5.4. Взять на себя риск случайной утраты или повреждения строительных материалов и комплектующих.5.5. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий и мер по технике безопасности.5.6.

Обеспечить высокое качество работ и применяемых материалов (в случае их поставки Субподрядчиком) с гарантией на с момента подписания приемо-сдаточного акта о выполнении работ.5.7. Получить все разрешения и лицензии, необходимые для производства работ, являющихся предметом настоящего договора.6.1.

Генеральный подрядчик обязуется передать Субподрядчику в установленном порядке проектную (проектно-сметную) документацию.6.2. Генеральный подрядчик обязуется передавать Субподрядчику строительные материалы, конструкции и изделия, а также другие материалы и оборудование, необходимые для производства работ, если иное не предусмотрено условиями настоящего договора.6.3.

Генеральный подрядчик обязуется обеспечить оплату всех произведенных работ в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором.6.4. Генеральный подрядчик обязан обеспечить Субподрядчику предоставление возможности выполнения работ (фронта работ) в соответствии со сроками по Приложению №1.6.5.

Генеральный подрядчик обязан осуществить приемку работ и подписание приемо-сдаточного акта в течение дней с момента предъявления Субподрядчиком выполненных работ к сдаче.7.1. От начала работ до подписания приемо-сдаточного акта Субподрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, материалов, конструкций и т.п., приобретенных им или переданных ему для выполнения работ. В случае причинения в период выполнения работ ущерба зданию (объекту строительства) или приобретенным для строительства материалам Субподрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты.8.1.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между сторонами. При выполнении настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством по строительству и особыми условиями к настоящему договору.8.2.

В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в органах государственного арбитража.9.1. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.9.2.

За задержку Генеральным подрядчиком оплаты выполненных работ и перечисления авансовых платежей он выплачивает Субподрядчику штраф в размере % от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки.9.3. За невыполнение Субподрядчиком работ в соответствии с календарным графиком или с ненадлежащим качеством Генеральный подрядчик имеет право производить удержание из очередной суммы платежа за выполненные работы до % от их стоимости до устранения Субподрядчиком отставаний по срокам и ликвидации претензий к качеству выполнения работ.

При этом компенсация удержанной стоимости с учетом инфляционных факторов не производится.9.4. За несвоевременную передачу Генеральным подрядчиком Субподрядчику материалов, изделий, конструкций и т.п., необходимых для производства работ, Генеральный подрядчик выплачивает неустойку в размере % стоимости непереданных материалов, изделий и конструкций.9.5. За невыполнение работ в соответствии с настоящим договором в указанные сроки Субподрядчик платит Генеральному подрядчику штраф в размере % стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день задержки.9.6.

За срыв по вине Генерального подрядчика приемки работ в сроки, указанные в настоящем договоре, Генеральный подрядчик уплачивает Субподрядчику штраф в размере % от общей стоимости выполненных работ за каждый день просрочки сверх трех дней.9.7.

При задержке начала выполнения работ в установленные договором сроки Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере % стоимости общего объема работ по настоящему договору за каждый день просрочки.9.8. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору, виновная сторона возмещает другой стороне не покрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.9.9.
Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору, виновная сторона возмещает другой стороне не покрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.9.9. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.10.1.

При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, военные действия всех видов, замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.10.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.10.3. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обязательств, препятствующих выполнению ею этих обязательств.

Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.11.3.

Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Субподрядчика, компенсируется Субподрядчиком, а по вине Генерального подрядчика – Генеральным подрядчиком. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик.Генеральный подрядчикЮр.

Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, несет Генеральный подрядчик.Генеральный подрядчикЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:СубподрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Генеральный подрядчик _________________Субподрядчик _________________

Вход на сайт

Рубрика: Ответов: 12 Вы можете тему в список избранных и на уведомления по почте.

« Первая ← Пред.1

[e-mail скрыт] Беларусь, Минск Написал 12 Репутация:

15 декабря 2014, 14:25 Оценок нет Добрый день уважаемые форумчане!!! Вот какой вопрос у меня возникает: как отразить у Субподрядчика в налоговом и бух. учете выручку, если для выполнения работ привлекался так называемый СубСубподрядчик???

Начиталась нормативки и пришла к выводу, что вообще нельзя заключать договора с субподрядчиками 2, 3 и последующего уровня, т.е.

выстраивать цепочку.Сижу в шоке! Уважаемые коллеги, а как работаете вы?! Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

Идет отправка уведомления.

[e-mail скрыт] Беларусь, Минск Написал 129 Репутация: 16 декабря 2014, 11:06 katrinka_lev писал(а): вообще нельзя заключать договора с субподрядчиками 2, 3 и последующего уровня, т.е. выстраивать цепочку./Цитата: в каком законе такой запрет?

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления.

все документирование в строительстве (сметы, графики, акты, техзаключения, технадзор, судэксперт строительный) [e-mail скрыт] Беларусь, Минск Написал 12 Репутация: 16 декабря 2014, 11:27 Цитата:в каком законе такой запрет? В том то и дело что такие взаимоотношения не отрегулированы НПА, но в то же время и не запрещены .Во всей нормативке присутствуют понятия и расписаны взаимоотношения Заказчик- Гендподрядчик- Субподрядчик.

Сейчас ооооочень много шума поднято на эту тему, как выяснилось.ждем разъяснения МНС и оооочень верится с трудом, что оно будет в пользу плательщиков. Вот и включим объем субСубчика в свою выручку.

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления.

[e-mail скрыт] Беларусь, Минск Написал 129 Репутация: 16 декабря 2014, 20:22 в правилах №1450, в начале, есть определение генподрядчика: это тот кто привлекает субподрядчика.

Если субподрядчик привлечет кого-то себе на субподряд, он станет генподрядчиком по отношению к нему. Тут нет запрета для выстраивания цепочки.

Лишь бы работали красиво и выгодно. Цепочке препятствуют правила аттестации юрлиц: там есть какие-то требования к генподрядчикам.

Мои знакомые бухгалтера не знают, какие препятствия в исчислении объектов налогообложения возникают при выстраивании цепочки и зачем ждать разъяснение ИМНС. Каждый участник строительства уплачивает налоги только от результата СВОЕЙ строительной деятельности, а результат работы своего суба передает выше до заказчика транзитом. Материалами заказчика считаются материалы того, кто заказчик объекта.

Оборудование следует не включать в стоимость строительных работ, подобно материалам, а продавать заказчику по накладной (можно продать заказчику объекта прямым договором, а можно по цепочке, через гена).

ничего нового. Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления.

все документирование в строительстве (сметы, графики, акты, техзаключения, технадзор, судэксперт строительный) [e-mail скрыт] Беларусь, Минск Написал 12 Репутация: 17 декабря 2014, 9:20 Огромное спасибо вам за участие в моем вопросе!!!!

А теперь вот к чему я пришла:Лариса5300 писал(а):в правилах №1450, в начале, есть определение генподрядчика: вот именно к этому определению и прицепились теперь —

«генеральный подрядчик — подрядчик, привлекающий по договорам для выполнения отдельных своих обязательств других лиц»

, в свою очередь «подрядчик — это лицо заключившее договор с Заказчиком», вот и получается что Субподрядчик при заключении договора с СубСубподрядчиком не как не может стать для него Генподрядчиком.

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления.

Беларусь, Минск Написал 1576 Репутация: 17 декабря 2014, 12:21 Лариса5300 писал(а):katrinka_lev писал(а): вообще нельзя заключать договора с субподрядчиками 2, 3 и последующего уровня, т.е. выстраивать цепочку./Цитата: в каком законе такой запрет?

на семинаре нам про это говорили: что никаких субсубсубчиков

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления. [e-mail скрыт] Беларусь, Минск Написал 129 Репутация: 13 января 2015, 15:52 modryga писал(а):Лариса5300 писал(а):katrinka_lev писал(а): подрядчик — это лицо заключившее договор с Заказчиком* Да, из этой цитаты следует, что Субподрядчик — это не подрядчик, т к он заключил договор НЕ с Заказчиком. Прикольно, тогда всё что в законодательстве написано о строительном подрядчике, не касается Субподрядчика ?

Даже не юридически, а по-понятиям очевидно, что «Субподрядчик — это не подрядчик» — маразм. А юридически обратимся к законодательству более высокой силы.

К гражданскому кодексу. Главней кодексов только конституция.

Глава 656 «общие положения о подряде». вот там написано, кто такой подрядчик: тот кто выполняет работу по заданию другой стороны (заказчика). Тут заказчик не «заказчик стройки», а «другая сторона договора»!

Рекомендуем прочесть:  Платеж третьим лицам

А в п 1 статьи 660 написано, что подрядчик вправе привлечь субподрядчика, если из акта законодательства или из договора не вытекает обязанность выполнить работу лично. Поэтому: если в законах или в договоре не написано, что субподрядчик обязан выполнить работу лично, можно строить цепочку.

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления.

все документирование в строительстве (сметы, графики, акты, техзаключения, технадзор, судэксперт строительный)

[e-mail скрыт] РБ Написал 15 Репутация: 17 марта 2015, 14:43 мое мнение.цепочку то строить можно.но.это уже не субподряд и проводки соответственно другие были в 2014г.

субсубподряд нужно было показывать собственными силами и относить на затраты Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления.

[e-mail скрыт] Беларусь, Минск Написал 129 Репутация: 17 марта 2015, 17:33 Мой предыдущий ответ был до публикации следующих писем: 1)Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь письмом от 18 ноября 2014 г. № 11-1-30/616 «О рассмотрении запроса» официально разъяснило порядок определения генподрядчиком и субподрядчиком выручки и затрат при исполнении договора строительного подряда.

2)Письмо Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 22.12.2014 № 2-1-10/6293 «Об особенностях определения базы НДС» Из этих писем следует, что цепочку строить можно, но если у участников цепочки налоги разные, получится двойное или тройное (или больше, от количества раз отличия налогов между соседями в цепочке) налогообложение.

2)Письмо Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 22.12.2014 № 2-1-10/6293 «Об особенностях определения базы НДС» Из этих писем следует, что цепочку строить можно, но если у участников цепочки налоги разные, получится двойное или тройное (или больше, от количества раз отличия налогов между соседями в цепочке) налогообложение.

«в 2014г. субсубподряд нужно было показывать собственными силами и относить на затраты»

— не так.

До вышеуказанных изменений каждый участник цыепочки передавал полученное от своего субподрядчика транзитом по цепочке в направлении заказчика. Сейчас не транзитом, а включит в свои затраты.

(А тот Ген, у которого договор с Заказчиком, передает транзитом, как прежде, всё кроме НДС).

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления.

все документирование в строительстве (сметы, графики, акты, техзаключения, технадзор, судэксперт строительный) [e-mail скрыт] РБ Написал 15 Репутация: 18 марта 2015, 10:49 Свиток[cutсентябрь 2014г] Строительная организация (субподрядчик) заключила с генеральным подрядчиком договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ на условиях последующей оплаты. Для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных договором субподряда, субподрядчик привлек другую строительную организацию, применяющую упрощенную систему налогообложения без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Стоимость работ, выполненных привлеченной субподрядчиком организацией, составила 12325000 руб.

(без НДС). Фактическая себестоимость строительных работ, выполненных собственными силами субподрядчика (без учета затрат на работы, выполненные привлеченной организацией), составила 10253000 руб. В акт сдачи-приемки выполненных работ, предъявленный генеральному подрядчику, субподрядчик включил весь объем работ, выполненных как собственными силами, так и силами привлеченной организации, на общую сумму 51702000 руб.

В акт сдачи-приемки выполненных работ, предъявленный генеральному подрядчику, субподрядчик включил весь объем работ, выполненных как собственными силами, так и силами привлеченной организации, на общую сумму 51702000 руб. (в том числе НДС 8617000 руб.).

Оплата работ, выполненных привлеченной организацией, произведена после получения оплаты от генерального подрядчика. Общие положения В соответствии со ст.

660 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика (п. 1 ст. 660 ГК). Договор субподряда заключается в том же порядке, что и договор подряда, с соблюдением требований, установленных Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 N 1450 (далее — Правила N 1450) (п. 13 Правил N 1450). Участники строительной деятельности определены параграфом 3 главы 37 ГК, Законом Республики Беларусь от 05.07.2004 N 300-З

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»

и Правилами N 1450.

Определение термина «субподрядчик» раскрывают Правила N 1450.

Согласно пункту 3 Правил N 1450 субподрядчик — это лицо, заключившее с генеральным подрядчиком договор о выполнении отдельных видов строительных работ. Государственным органом, уполномоченным давать разъяснения по вопросам применения Правил N 1450, является Министерство архитектуры и строительства (подп. 1-1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.09.1998 N 1450

«Об утверждении правил заключения и исполнения договоров строительного подряда»

).

Организации, выполняющие строительно-монтажные работы по договору, заключенному с субподрядчиком, среди участников строительства не названы.

С учетом изложенного и основываясь на разъяснениях государственных компетентных органов, можно сделать вывод, что поскольку договор на выполнение строительно-монтажных работ заключен такими организациями не с генеральным подрядчиком, то с учетом приведенного выше определения субподрядчиками они не являются.

Бухгалтерский учет Порядок формирования в бухгалтерском учете информации о расходах, которые несет субподрядчик при исполнении договоров строительного субподряда, определяет Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов по договорам строительного подряда, утвержденная постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 30.09.2011 N 44 (далее — Инструкция N 44) (п.

1 Инструкции N 44). Расходы по договору субподряда включают в себя сумму затрат, произведенных субподрядчиком в целях выполнения обязательств, предусмотренных этим договором, и состоят из прямых и косвенных затрат (ч. 1 п. 9 Инструкции N 44). В состав прямых затрат включаются затраты, которые могут быть прямо отнесены к конкретному договору (объекту строительства) (ч.

2 п. 9 Инструкции N 44). Прямые затраты учитываются по каждому договору строительного подряда (объекту строительства) по дебету счета 20 «Основное производство» субсчет «Себестоимость выполненных строительных работ» и кредиту соответствующих счетов (ч.

8 п. 10 Инструкции N 44). Согласно ч.

1 п. 47 Инструкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 N 50 (далее — Инструкция N 50), учет расчетов с поставщиками, подрядчиками, исполнителями за приобретенное имущество, выполненные работы, оказанные услуги ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». [b][b][b][b]Таким образом, предъявленная к оплате субподрядчику стоимость работ, выполненных привлеченной им строительной организацией, отражается по дебету субсчета «Себестоимость выполненных строительных работ» счета 20 «Основное производство» в корреспонденции с кредитом счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».[/b][/b][/b][/b] В соответствии с пунктом 63 Правил N 1450 расчеты за выполненные субподрядчиками строительные работы, если иное не предусмотрено договором субподряда, осуществляются в порядке, предусмотренном для расчетов между заказчиком и генеральным подрядчиком. Основанием для расчетов за выполненные строительные работы является справка о стоимости выполненных работ и затратах, составленная на основании акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ (далее — акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ) (п.

55 Правил N 1450). В соответствии с ч. 1 п. 32 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 N 102 (далее — Инструкция N 102), расходы признаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором признаны соответствующие им доходы, независимо от даты проведения расчетов по ним.

Затраты, признанные расходами по договору строительного подряда, по мере признания дохода отражаются по дебету счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг») и кредиту субсчета «Себестоимость выполненных строительных работ» счета 20 «Основное производство» (п.

18 Инструкции N 44, ч. 10, 11 п.

70 Инструкции N 50). Установленная договором субподряда стоимость строительно-монтажных работ включается субподрядчиком в состав доходов и отражается по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг») (п. 7, абз. 2 п. 8 Инструкции N 44, п. 22 Инструкции N 102, ч. 4, 5 п.

70 Инструкции N 50). Документальным подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-монтажных работ служит акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ, составленный по формам, утвержденным постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.04.2011 N 13

«Об установлении форм первичных учетных документов в строительстве»

(далее — Постановление N 13) (п. 1 письма Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 23.01.2012 N 11-1-34/67

«О порядке применения и заполнения отдельных форм первичных учетных документов в строительстве»

, приложения 4, 5, 6 к Постановлению N 13). В рассматриваемой ситуации стоимость строительно-монтажных работ, предъявленная к оплате генеральному подрядчику, в месяце их выполнения отражается по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг»).

Одновременно фактическая себестоимость реализованных работ, включая стоимость работ, выполненных привлеченной строительной организацией, списывается с кредита субсчета «Себестоимость выполненных строительных работ» счета 20 «Основное производство» в дебет субсчета 90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг» счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности». На сумму налога на добавленную стоимость, исчисленную субподрядчиком по выполненным работам, делается запись по дебету субсчета 90-2

«Налог на добавленную стоимость, исчисляемый из выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг»

счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» (ч.

6, 7 п. 70 Инструкции N 50, абз. 2 подп. 3.1 п. 3 Инструкции по бухгалтерскому учету налога на добавленную стоимость, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.06.2012 N 41). Налог на добавленную стоимость В соответствии с подп.

1.1 п. 1 ст. 93 Налогового кодекса Республики Беларусь (далее — НК) обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь признаются объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость.

В соответствии с п. 1 ст. 98 НК налоговая база налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), имущественных прав, исчисленная исходя из цен (тарифов) на товары (работы, услуги), имущественные права без включения в них налога на добавленную стоимость.

Что касается строительно-монтажных работ, выполненных не собственными силами субподрядчика, отметим следующее. Согласно п. 17 ст. 98 НК налоговая база налога на добавленную стоимость при реализации подрядчиками строительных работ, выполненных с участием субподрядчиков, определяется подрядчиком как стоимость работ, выполненных собственными силами. В рассматриваемой ситуации стороной договора, в обязанности которой входит выполнение строительно-монтажных работ, является субподрядчик.

Как уже было отмечено выше, организация, привлеченная субподрядчиком для выполнения строительно-монтажных работ, не подпадает под определение «субподрядчик». Поэтому полагаем, что нормы п. 17 ст. 98 НК в данном случае не применяются.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации в налоговую базу НДС субподрядчиком включается установленная договором субподряда стоимость строительно-монтажных работ. Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ Отражена стоимость работ, выполненных строительной организацией, привлеченной субподрядчиком 20 60 12325000 Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ Отражена выручка от реализации строительно-монтажных работ <*> 62 90-1 51702000 Акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ Исчислен НДС (51702000 x 20 / 120) 90-2 68-2 8617000 Бухгалтерская справка-расчет Отражена фактическая себестоимость выполненных строительно-монтажных работ <**> (10253000 + 12325000) 90-4 20 22578000 Бухгалтерская справка Поступила оплата от генерального подрядчика 51 62 51702000 Выписка банка по расчетному счету, платежное поручение Оплачены работы, выполненные привлеченной строительной организацией 60 51 12325000 Выписка банка по расчетному счету, платежное поручение ——————————— <*> При исчислении налога на прибыль включается в выручку от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (п.

1, ч. 1 п. 4 ст. 127 НК). <**> Включается в состав затрат по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемых при налогообложении прибыли (п. 1 ст. 130 НК). вышеперечисленные вами письма касаются субподряда.а я говорю.про субсубподряд Отредактировано модератором согласно правилам форума () Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что: Идет отправка уведомления.

« Первая ← Пред.1 Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо в систему или .

Возможно ли заключение договора субсубподряда, т.е. субподрядчик заключает договор со следующим суп субподрядчиком?

ПодписатьсяНе сейчас

  1. Вопрос №8321678

г.

Краснодар • Вопросов: 112.10.2015, 12:14вопрос №8321678 прочитан 46 раз Оцените вопрос Юрист отзывов: 164•ответов: 510•г. Краснодар 12.10.2015, 12:42 Если в договоре субподряда есть положения, закрепляющие право субподрядчика привлекать 3-лих лиц для исполнения договора.Вам помог ответ: ДаНет

Юрист отзывов: 462•ответов: 1 813•г.

Краснодар 12.10.2015, 13:14 Если иное не запрещено законом и/или договором.Вам помог ответ: ДаНет

г. Ижевск • Вопросов: 114.01.2020, 11:00Есть один вопрос.

в договоре пункт, согласно которому преподаватель компании не сможет заключать договор с контрагентом напрямую?вопрос №16777246 Юрист отзывов: 1 947•ответов: 3 147•г. Кемерово 14.01.2020, 11:07 Чтобы вам помочь, нужно знать подробности вашей ситуации, знать содержание договора.

Вы можете указывать в договоре все условия, которые считаете необходимыми.

Важно чтобы условия договора соответствовали законодательству.

(текст отредактирован 14.01.2020, 11:08) Вам помог ответ: ДаНетг. Челябинск • Вопросов: 416.10.2019, 14:3727.03.18 Заказчик оплачивает аванс исполнителю. В ПП указано: аванс по договору № 1 от 26.03.18 12.04.18 начинаем шевелить Исполнителя.

Заказчик в тот же день (12.04) направляет проект договора.

ИЗ к договору должен был заполнить Исполнитель.

В тот же день (12.04) Исполнитель присылает только счет фактуру от 27.03. Договор не подписал. Пообещал оригиналы привезти подписанные. В наименовании СФ написано, что это аванс по договору № 1 от 26.03.18 предмет прописан, прописан объект и его расположение.

Работу Исполнитель не выполнил. Сейчас подаем в суд. Вопрос следующий: Если оферта направлялась с нашей стороны, то является ли выставление счета-фактуры акцептом?

Много информации перечитал, не могу разобраться. Неопределенность. Если оплатили. Оплата была произведена до, вообще какой либо переписки по электронной почте.

Все переговоры были в устной форме. По факту либо признавать заключенным и просить возврат аванса. Либо не заключенным и просить .

Прошу совета. Спасибо.вопрос №16436396 Фирма ООО «Гелиос» отзывов: 7 097•ответов: 12 588•г. Вологда 16.10.2019, 14:39 Взыскивать как неосновательное обогащение.Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 481•ответов: 1 069•г. Челябинск 17.10.2019, 09:34 Николай, Здравствуйте Прежде всего.

Вы обратились за бесплатной консультацией — отблагодарите юристов, оставив отзывы.

Оплатите консультацию своим лаком и оценкой ответов.

По теме. Не занимайтесь самолечением — обратитесь к профильному юристу, т.к процессуальные вопросы решаются в арбитраже момент но и судья не будет ждать, пока Вы получите ответ на форуме.Итак, без изучения ваших документов консультация не может быть полной. Необходим аудит договора и сопутствующих документов.

За более развернутой консультацией, помощью в составлении необходимых документов и выработкой грамотной правовой позиции Вы можете обратиться к профильному юристу.ВСЕГДА БОРИТЕСЬ ЗА СВОИ ПРАВА.Вам помог ответ: ДаНетг. Челябинск • Вопросов: 416.10.2019, 14:44Тоже к этому склоняюсь. Сможет ли исполнитель доказать, что заключен.

Приводя в доводы: официальную переписку и оплату?Больше интересует вопрос по СФ. Является ли она акцептом в данном случае?вопрос №16436427 Адвокат отзывов: 1 363•ответов: 2 193•г. Ногинск 16.10.2019, 14:59 скорее СФ является офертой » наименовании СФ написано, что это аванс по договору № 1 от 26.03.18 предмет прописан, прописан объект и его расположение.

» и ваша оплата это акцепт. Однозначно сказать сложно, но шансы признать договор заключенным есть.Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 1 404•ответов: 2 303•г. Челябинск 16.10.2019, 15:04 Да. В соответствии с п. 1. ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.Факт заключения сторонами договора подтверждают конклюдентные действия сторон — выставление счета, оплата с указанием на договор, перепискаТаким образом, стороны своими конклюдентными действиями по исполнению условий договора фактически подтвердили его заключение.

Если от сторон не поступало предложений по его изменению, дополнению или расторжению договора, что подтверждает факт наличия между сторонами заключенного договора в соответствии со ст. 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора не заявлялсяСчет на оплату направлен в рамках договора, что отражено в строке «Основание» и, соответственно, является его неотъемлемой частью.Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 617•ответов: 1 253•г. Трехгорный 16.10.2019, 15:12 Счет-фактура является первичным документом, но нужна она лишь для расчета НДС.Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 9 863•ответов: 16 924•г.

Оренбург 16.10.2019, 17:32 Николай! Соглашусь с коллегами, самым логичным вариантом тут будет именно путь взыскания денег по ст.

1102 ГК РФ как неосновательное обогащение.Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 481•ответов: 1 069•г. Челябинск 17.10.2019, 09:39 Без изучения ваших документов консультация не может быть полной.Цитата:ГК РФ Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение1.

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.ВСЕГДА БОРИТЕСЬ ЗА СВОИ ПРАВА.Вам помог ответ: ДаНетг.

Белгород • Вопросов: 210.10.2019, 08:22Мы заключили договор аренды в не жилом помещении 15.02.19, деятельность начали (уход присмотр за детьми) где то с с апреля.

При заключении тбо (1.10.19). Нас обязали оплачивать с 15.02 те с момента подписания договора аренды. Законно ли это.вопрос №16410694 Юрист отзывов: 1 276•ответов: 1 890•г. Белгород 10.10.2019, 08:25 Если доп. соглашение на то, как вы указали заключено и подписано 1.10, и вступает в силу с момента подписания, и вы не оговорили им, что согласны платить за то с 15.02, то незаконной.Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 30 060•ответов: 58 503•г.
соглашение на то, как вы указали заключено и подписано 1.10, и вступает в силу с момента подписания, и вы не оговорили им, что согласны платить за то с 15.02, то незаконной.Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 30 060•ответов: 58 503•г. Новосибирск 10.10.2019, 08:34 Нет, незаконно, если по факту услуга не оказывалась.Вам помог ответ: ДаНетг.

Белгород • Вопросов: 210.10.2019, 08:31Договор не подписан 1.10.19. Я пришла только заключать его 1.10.

А сотрудник сказала, что договор будет с 15.02 и я обязана его подписать и оплатить тоже именно с 15.02 т.к именно с 15 февраля.вопрос №16410730 Юрист отзывов: 1 276•ответов: 1 890•г. Белгород 10.10.2019, 08:34 Если в договоре аренды отсутствует ссылка на оплату то, значит вы не платили его законно. С 1.10 ваше право, а не обязанность подписывать или нет такое соглашение.

Если не хотите платить, не подписывайте.Вам помог ответ: ДаНетг. Нижний Новгород • Вопросов: 225.06.2019, 09:59По имею большие долги.

Энергоснабжающая организация грозится полным отключением электроэнергии. Могу ли я заключить с другой энергоснабжающей организацией договор энергоснабжения по имеющимся точкам поставки эл.энергии.вопрос №15968791 прочитан 7 раз Юрист отзывов: 1 502•ответов: 2 882•г.

Котово 25.06.2019, 10:05 В Вашем случае лучше небольшими посильными суммами, но ежемесячно вносить платежи за электричество. Тогда, скорее всего, не отключат. Со временем сумму старайтесь закрыть.Вам помог ответ: ДаНетг.

Барнаул • Вопросов: 6920.09.2019, 08:56Нашей организации необходимо заключить договор на предварительный мед.

осмотр (при приеме на работу). Но экономист данной больницы выразила в устной форме свое не желание заключать данный договор, мотивируя это тем что стоимость осмотра будет для каждого человека разной (т.к зависит от таких факторов как возраст, пол, должность и т.д). Как быть в данной ситуации. На нашу письменную заявку подготовить калькуляцию на предварительный мед.

осмотр для сотрудника, не последовало. Хотя в приемной главного врача, полученную заявку зарегистрировали.вопрос №16332156 Фирма отзывов: 5 741•ответов: 13 435•г.

Великий Новгород 20.09.2019, 10:44 Очень странная позиция у экономиста, интересно, как он тогда с Фондом ОМС рассчитывается, если у него стоимость медицинских услуг зависит от таких факторов как возраст, пол, должность и т.д.? Стоимость мед. осмотра формируется из стоимости анализов, которые в него входят и стоимости времени врачей-специалистов, которые его проводят, (по тарифу и по нормативу времени, которое они должны тратить на одного пациента), от возраста, пола, должности пациента это никак зависеть не может.Вам помог ответ: ДаНетг. Орёл • Вопросов: 904.10.2019, 10:25Я аттестованный сотрудник МВД, мне необходимо лечение в клинике в Санкт-Петербурге, однако руководство говорит, что заключить договор не могут т.к отсутствуют .

Подскажите могут ли они заключить договор без денежных средств, а оплатить когда денежные средства будут выделены?вопрос №16387667 Юрист отзывов: 48•ответов: 94•г. Краснодар 04.10.2019, 10:32 Ничего не мешает вашему руководству так поступить. Но дело в том, что клиники, как правило, работают только по предоплате.

Поэтому в данной ситуации все зависит не столько от вашего руководства, сколько от клиники.Вам помог ответ: ДаНетг. Москва • Вопросов: 115.11.2019, 17:15Ип поставляет тепло для . вопрос №16563145 Юрист отзывов: 911•ответов: 1 610•г.

Москва 15.11.2019, 17:19 Уточните, какой у Вас вопрос?Вам помог ответ: ДаНет Юрист отзывов: 37 431•ответов: 152 140•г. Москва 15.11.2019, 17:26 Это хорошо.

Значит, у ООО будет тепло.Какой вопрос — такой и ответ. (текст отредактирован 15.11.2019, 17:27) Вам помог ответ: ДаНет 03.06.2011, 15:34 48 50 15.07.2015, 13:01 18 128 07.03.2008, 20:13 15 223 21.04.2008, 13:55 13 210 08.06.2011, 15:29 12 29 Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:Бесплатно с мобильных и городскихБесплатный многоканальный телефонЕсли Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните по бесплатному многоканальному телефону , юрист Вам поможетЮристов онлайн Вопросов за суткиВопросов безответовПодписаться на уведомленияМобильноеприложениеМы в соц. сетях

© 2000-2021 Юридическая социальная сеть 9111.ru *Ответ на вопрос за 5 минут гарантируется авторам VIP-вопросов.

МоскваКомсомольский пр., д. 7Санкт-Петербургнаб. р. Фонтанки, д. 59Екатеринбург:Нижний Новгород:Ростов-на-Дону:Казань:Челябинск:Администратор печатает сообщение

Как правильно оформить договор между субподрядчиком и нанимаемой им фирмой?

Добрый день!

наша фирма является субподрядчиком, но и мы нанимаем в помощь еще фирму (как правильно составить договор) мы субподрядчик — а кем будет эта фирма?

Спасибо 01 Марта 2018, 14:59, вопрос №1923275 Алла, г. Волгоград Свернуть Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (2) 695 ответов 264 отзыва Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.

Казань Бесплатная оценка вашей ситуации Здравствуйте, Алла. По общему правилу, если в договоре субподряда нет условия о личном выполнении работы субподрядчиком, то он вправе привлечь для выполнения работы третье лицо (ст.

706 Гражданского кодекса РФ): Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.В договоре можете поименовать себя подрядчик или основной субподрядчик, а своего субподрядчика — субподрядчик.

01 Марта 2018, 15:07 0 0 80 ответов 16 отзывов Общаться в чате ИП Куприянова А.М., г. Ростов-на-Дону Субподрядчиком является юридическое лицо, привлеченное Генподрядчиком по субподрядному договору для выполнения определенной части работ, предусмотренных договором подряда. К договору между Вашей фирмой и вашим подрядчиком будут применяться как общие нормы гражданского законодательства о договоре и о подряде.

В вашем случае имеет место двойной субподряд.

Если договором, заключенным между вашей организацией и подрядчиком предусмотрена возможность передачи части работы другому юридическому лицу, то вы имеете право заключить договор субподряда.При этом вводиться новое определение – генеральный субподрядчик (с кем у вас заключен договор), подрядчик (ваша фирма) и субподрядчик (фирма которой передаете часть работы).Необходимо будет согласовать договор с Генеральным субподрядчиком.В преамбуле договора указываете генерального субподрядчика и подрядчика, между которыми заключен договор, а в конце договора, где подписи сторон, пишите «Согласовано: наименование ген.

субподрядчика и его подпись с расшифровкой». 01 Марта 2018, 15:09 0 0 Все услуги юристов в Москве Гарантия лучшей цены – мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене. Похожие вопросы 03 Октября 2017, 01:39, вопрос №1768288 30 Марта 2016, 09:33, вопрос №1200714 19 Февраля 2021, 18:22, вопрос №2266281 02 Сентября 2021, 16:26, вопрос №2494754 12 Сентября 2018, 12:25, вопрос №2103775 Смотрите также

Подскажите пожалуйста может ли быть составлен договор субСУБподряда

Смотри главу 37 Подряд здесь «Субсубподряд» как Вы его обозвали возможен, если иное непредусмотрено договором подрядаСтатья 706.

Генеральный подрядчик и субподрядчик1. Если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) .

В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.2. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.3. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда.Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.4.

С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.Статья 707.

Участие в исполнении работы нескольких лиц1.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+