Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Трудовое право - Акт невозможности выполнения работ

Акт невозможности выполнения работ

Акт о невыполнении работ оказании услуг 44 фз


» Статьи Если подрядчик не выполнил работы в полном объеме или нарушил требования о качестве, направьте ему претензию. Если недостатки существенные, неустранимые или подрядчик отказывается исправлять свою работу, расторгайте контракт в одностороннем порядке. Образцы претензий скачайте в статье.Если подрядчик не выполнил работы в полном объеме или нарушил требования о качестве, направьте ему претензию.

Если недостатки существенные, неустранимые или подрядчик отказывается исправлять свою работу, расторгайте контракт в одностороннем порядке.Подписывая контракт, подрядчик обязуется выполнить работы в срок и с соблюдением требований качества. Безнаказанное нарушение срока может иметь место, но только по вине самого заказчика или под влиянием обстоятельств непреодолимой силы.Ответственность за некачественную работу прописана в ст. 723 ГК РФ. Если работа выполнена не по условиям контракта или с недостатками, которые делают ее результаты непригодными для заказчика, он может потребовать либо устранить недостатки бесплатно, либо снизить цену, либо вернуть деньги.

Подрядчик имеет право не устранять недостатки, на которые указал заказчик, а вместо этого выполнить работу заново с учетом всех замечаний.Чтобы разрешить вопрос миром, направьте подрядчику претензию. Укажите нарушения со ссылкой на положения контракта и статьи закона, сумму неустойки, свои требования. Также можно обозначить в претензии, что в случае отсутствия ответа заказчик вправе обратиться в суд.

Обычно на рассмотрение дается 10 дней.В п. 2 ст. 715 ГК РФ сказано: если подрядчик не начал работы или выполняет их настолько медленно, что у заказчика есть явные опасения насчет срыва сроков, он может отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченных денег (аванса).В шапке документа должно быть наименование компании-подрядчика, ФИО ее руководителя, адрес, контакты,а также данные предприятия-заказчика. Назовите документ

«Претензия об уплате неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств»

.

В тексте укажите номер контракта, объект закупки, а также обязательства поставщика (в какой сроки и в каком объеме он должен был выполнить работу). Высчитайте просрочку и укажите ее в претензии.

На основе этого показателя рассчитайте неустойку.

Смотрите инструкцию, как списать неустойки подрядчикам в 5 этапов. Четко перечислите все требования. Обязательно приложите к претензии копию контракта и расчет пени.Если подрядчик выполнил работы некачественно, в претензию включите список расхождений с требованиями техзадания и потребуйте устранить недостатки за свой счет.

Дайте разумный срок на исправление. Он зависит от характера недостатков и типа работ.Обратите внимание: если подрядчик изначально предоставил ложные данные о своей работе и только благодаря этому стал победителем, заказчик обязан инициировать одностороннее расторжение контракта. По своему желанию он может провести экспертизу.
По своему желанию он может провести экспертизу. Ее результаты пригодятся в суде.От того, насколько корректно составите претензию, зависит, решите конфликт мирно или пойдете в суд.

Унифицированной формы для претензии нет, как и универсального шаблона, – однотипных ситуаций мало.

Мы выбрали часто повторяющиеся проблемы и подготовили шаблоны претензий, каждую ситуацию объяснили на примере – переделывать общий бланк под себя не придется.

А чтобы разрешить спор между сторонами было еще проще, рассказали, какие формулировки для претензионного порядка включить в контракт.В качестве примера приведем решение Арбитражного суда Иркутской области по делу № А19-27207/2017 от 07.06.2018.

Заказчик и подрядчик заключили контракт на ремонт дороги в селе Хор-Танга Заларинского района Иркутской области. Он предусматривал поэтапную оплату в соответствии с приложенным календарным графиком. Промежуточные расчеты стороны договорились производить каждый месяц на основании актов выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-2, КС-3).

Заказчик обязался переводить деньги в течение 20 дней с момента подписания этих документов. Кроме того, в контракте отдельно оговаривалось условие, по которому невыполнение отдельных этапов работ по вине подрядчика дает заказчику право прекратить его обязательства без выплаты убытков и компенсаций.Подрядчик пояснил, что заказчик отказался принимать работы, соответственно, и оплачивать их.

Он обратился в суд с иском, посчитав, что выполнение работ в срок подтверждает направление заказчику отчетных документов (акт о приемке выполненных работ КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, счет-фактура, общий журнал работ). Бумаги были подписаны только подрядчиком, так как заказчик от приемки отказался, несмотря на то, что документы позже были направлены повторно.В ответ на претензию заказчик пояснил, что подрядчик не представил отчетную документацию, а также указал на дефекты выполненных работ.

Однако и после третьего подряд направления отчетных бумаг работы не были оплачены.

Суд напомнил, что акт о приемке свидетельствует об объеме выполненных работ и подтверждает, что они приняты заказчиком без нареканий, соответственно, должны быть оплачены. Однако акт должен быть подписан уполномоченными представителями обеих сторон. На основании него составляется справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.Действительно, нормы о строительном подряде (ст.

753 ГК РФ) допускают ситуации, при которых возможно одностороннее подписание акта. Однако в таком случае подрядчик должен доказать, что принял все меры для успешной приемки: направил документы, подготовил объект, но заказчик все равно не произвел никаких действий.

Однако причиной было вовсе не отсутствие желания заказчика. Он пояснил, что работы выполнены с отступлением от проектно-сметной документации, в обоснование чего представил составленный администрацией акт приемки. Из него следует, что работы были выполнены не в полном объеме и с нарушениями, именно из-за этого они не были оплачены.Получилось, что суду предоставили два акта, подписанных в одностороннем порядке, содержащие противоположные обстоятельства.

Суд пояснил, что не обладает специальными знаниями и нужна экспертиза. Заказчик переложил это на подрядчика. Однако к экспертам стороны так и не обратились.

В итоге суд не стал удовлетворять требование об оплате работ.Второй пример — постановление пятого арбитражного апелляционного суда Владивостока по делу № А51-30082/2017 от 26.04.2018 г. Центр специальной связи и информации в Приморском крае и ООО «СпецРесурс» заключили контракт на монтаж молниезащиты одного из принадлежащих заказчику зданий. Стоимость работ оценили в 662 тыс.

руб. 198 тыс. из них составил аванс.Подрядчик нарушил условия контракта, и заказчик решил расторгнуть его в одностороннем порядке. Вместе с уведомлением он направил контрагенту претензию о выплате штрафа за три допущенных нарушения и возврате аванса.

На претензию подрядчик не отреагировал, и заказчик обратился в суд. Дело дошло до апелляционной инстанции.К слову, одной из причин отказа заказчика стала невозможность выполнить все работы в оставшийся до конца периода действия контракта срок.

ООО «СпецРесурс» заявило о том, что доказательств невозможности выполнения оставшихся работ за период с момента отказа от контракта до даты его прекращения нет. Акт экспертизы, которую своими силами провел заказчик, подрядчик признавать отказался (ранее она показала, что уже выполненные работы не соответствуют техзаданию).

Акт экспертизы, которую своими силами провел заказчик, подрядчик признавать отказался (ранее она показала, что уже выполненные работы не соответствуют техзаданию). ООО «СпецРесурс» возложило вину на Центр специальной связи и информации, который, по словам представителя компании, знал о существенных нарушениях проектной документации, которую сам же и составлял, и отдавал себе отчет, что работы не будут выполнены в срок.Также подрядчик заявил, что считает несправедливым взыскание всего аванса без учета частично выполненных работ.

Все эти доводы Центр специальной связи и информации, конечно, отклонил. Перед тем как отказаться от контракта, заказчик провел экспертизу и представил суду ее результаты. Специалисты пришли к выводу, что работа не выполнена в полном объеме, а то, что уже сделано, не отвечает требованиям техзадания, рабочей документации и локальному сметному расчету.Заказчик провел процедуру одностороннего отказа по закону.

Претензий к нему у суда не возникло. А вот ответчику сказать было нечего. Он так и не смог доказать, что выполнил работы на ту сумму, на которую получил аванс.

Суд напомнил, что заказчик вправе отказаться от дальнейшего исполнения контракта, если подрядчик затягивает с началом и работ и становится очевидным, что к установленному сроку он не успеет.Доводы подрядчика о том, что заказчик сам виноват в просрочке, отклонили, поскольку доказательств непредоставления каких-либо необходимых для исполнения контракта документов ООО «СпецРесурс» предоставить не смогло.Суд решил, что сумма неосвоенного аванса верно квалифицирована судом как неосновательное обогащение подрядчика. Он не предоставил доказательств, что освоил эти деньги, о проведении экспертизы для установления объема выполненной работы он также не заявил. В итоге суд удовлетворил требование о взыскании 198 тыс.

руб., внесенных заказчиком в качестве предоплаты.Источник: https://www.pro-goszakaz.ru/article/102247-qqq-18-m12-pretenziya-podryadchiku-o-narushenii-srokov-vypolneniya-rabot-44-fz-obrazets________________________________ УТВЕРЖДАЮ(наименование заказчика)Руководитель организации __________________________ “____” __________ ______ г. М.П.Место составления акта _______________________________________.На основании приказа по _______________________________________________ (указывается наименование заказчика) N ___ от “___” _________ ____ г.

комиссия в составе: _____________________________________________________ (указываются Ф.И.О., должность, место работы членов комиссии)(выбрать нужное)— с участием представителя ____________________________________________ (указываются Ф.И.О., должность, наименование организации-подрядчика), действущ____ на основании ____________,— Представитель _________________________ (указывается наименование организации-подрядчика) для составления Акта не явился.Извещение о дате и месте составления настоящего Акта “__”___________ ____ г.

направлено __________________________________________ (указывается наименование организации-подрядчика)установила следующее:1. “__” ________ _____ г. на основании Договора подряда N _____ от “__” ________ _____ г., Акта приемки-сдачи выполненных работ N _____ от “__” ________ _____ г.______________ (далее — Подрядчик) выполнил по заданию _____________________ (далее — Заказчик) _______________________ (указывается наименование работ, например, изготовление или переработку (обработку) определенной вещи, демонтаж оборудования и т.д.) (далее — Работы), а Заказчик принял результат Работ.2.

Стоимость выполненных Работ составила ____ (_______) руб., в том числе НДС __% в размере ____ (_______) руб.3. “__” ___________ ____ г. при __________________________ (указываются условия, при которых выявлены недостатки (например, при эксплуатации, при хранении), и наименование результата выполненных работ) выявлены следующие недостатки: ___________________________ (указываются наименования выявленных недостатков), при которых _________________________________________________ (указывается характеристика выявленных недостатков).4. Гарантийный срок результата выполненных Работ (выбрать нужное)— установлен Договором (п.

2.6) по “__” ________ _____ г.— не установлен Договором.5.

Каким способом подтверждены выявленные недостатки ____________________ (указываются, например, контрольный запуск, экспертиза и т.п.).6. Заключение об условиях использования результата Работ _________________________________ ____________________________________________ (указываются условия хранения, эксплуатации результата Работ и т.п.).7.
Заключение об условиях использования результата Работ _________________________________ ____________________________________________ (указываются условия хранения, эксплуатации результата Работ и т.п.).7.

Заключение о причинах выявленных недостатков результата Работ ______________________________________________________________________.(п.8 включается, если комиссией определена сумма ущерба вследствие выявления недостатков результата Работ, в противном случае п.

8 следует удалить и последующую нумерацию пунктов изменить)8.

Общая сумма ущерба вследствие выявления недостатков результата Работ составила _______________________________ (____________________________) руб.9. Приложения к Акту: ___________________________________ (расчет суммы ущерба вследствие выявления недостатков результата Работ и др.).Подписи членов комиссии: ____________________ (___________) ____________________ (___________) ____________________ (___________) Представитель Подрядчика ____________________ (___________)Поиск ЛекцийРЕШЕНИЕО расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта.г. Тюмень «____» _________2014 г.По результатам ________________________________________ проведенногоуказывается способ определения поставщика«___»___________ г., на право заключения контракта_____________________________(наименование объекта закупки (предмета контракта))между ____________________________________________________________________(наименование заказчика)и ______________________________________________ заключен государственный(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя))контракт, зарегистрированный в едином реестре государственных и муниципальных контрактов «___»_______________ г.

за номером _______________________________.По состоянию на «____»_________________ г.

____________________________Заказчиком / Поставщикомобязательства по государственному контракту № _____________________ от ________________ г.________________________________________________________,не выполнены / выполнены ненадлежащим образома именно __________________________________________________________________(перечислить невыполненные обязательства либо выполненные ненадлежащим образом, с указанием нарушенных сроков)В соответствии с п.

____________________________Заказчиком / Поставщикомобязательства по государственному контракту № _____________________ от ________________ г.________________________________________________________,не выполнены / выполнены ненадлежащим образома именно __________________________________________________________________(перечислить невыполненные обязательства либо выполненные ненадлежащим образом, с указанием нарушенных сроков)В соответствии с п. ____ контракта № ____________________ от ___________г.____________________________ принято решение об одностороннем отказе отЗаказчиком / ПоставщикомИсточник: https://frols.ru/raboty-vypolneny-nekachestvenno/

  • Составляем акт выполненных услуг по госконтракту
  • /
  • Образцы
  • /

Акт выполненных услуг — это итоговый документ, формируемый на этапе закрытия контракта и подтверждающий факт, объем и качество исполнения поставщиком его обязательств по контракту.После того как поставщик выполнил обязательства по контракту, заказчик должен принять оказанные услуги или выполненные работы.

Специалисты заказчика сверяют поставленные объемы с условиями госконтракта, анализируют качество оказанных услуг. Если исполнитель выполнил обязательства в нужном объеме и надлежащим образом, то стороны составляют и подписывают акт выполненных услуг по договору оказания услуг или акт сдачи-приемки выполненных работ.В акте оговариваются сроки, которые отводились на выполнение работ в соответствии с государственным контрактом. Если сроки нарушены, то прописываются штрафные санкции, если услуги оказаны вовремя, это отмечается в отчете.

Этот первичный регистр подтверждает качество и полноту выполненных работ.

Формируя итоговую документацию, стороны согласовывают результаты закупки. Подписанный акт выполнения работ означает, что заказчик не имеет претензий к поставщику, а поставщик — к заказчику.Акт оказанных услуг подписывается, если:

  1. все условия, предусмотренные закупочной документацией и включенные в контракт, исполнены в полном объеме;
  2. стороны не имеют взаимных претензий друг к другу.
  3. исполнитель сдал, а заказчик принял оказанные услуги, являющиеся объектом госзакупки;

Если любое из этих условий не выполнено (услуги оказаны не в полной мере или в ненадлежащем качестве), то заказчик вправе не принимать работы и не подписывать акт.

В таких ситуациях составляется протоколирующий документ, в котором указываются все позиции, которые не допускают выполнение приемки. В протоколе также надлежит прописать срок, в течение которого нужно устранить обнаруженные нарушения.Грамотно составленный протокол разногласий является своего рода гарантией для заказчика.
В протоколе также надлежит прописать срок, в течение которого нужно устранить обнаруженные нарушения.Грамотно составленный протокол разногласий является своего рода гарантией для заказчика. Если организация обратится в судебные органы для дальнейшего разбирательства, протокол нарушений и неподписанный акт станут доказательством ненадлежащего исполнения обязательств со стороны поставщика.Бланк составляется в двух экземплярах: один экземпляр остается у организации-заказчика, другой — у поставщика.Формат зависит от объекта закупки.

Если предметом контракта являлись работы по строительству, ремонту, капитальному ремонту, основой для которых была проектно-сметная документация, то документ в обязательном порядке формируется по унифицированной форме КС-2 (кодировка по ОКУД — 0322005, утв. Постановлением Госкомстата РФ № 100 от 11.11.1999).

Бланк, образец акта оказания услуг по форме КС-2 и пример его заполнения полезно иметь под рукой, это поможет все сделать вовремя и без ошибок.В остальных случаях акт составляется в свободной форме.

Удобнее всего оформить образец акта об оказании услуг в Word. Каждое учреждение имеет возможность сформировать свой бланк. Это позволит учесть особенности организационно-правовой формы, отрасли и специфику конкретной закупки.

При необходимости организация вправе дополнять и унифицированную форму КС-2. Все разработанные бланки должны быть утверждены в учетной политике и локальных нормативах заказчика.Законодательство не закрепляет строгих правил по формированию собственной формы. Но чтобы она обладала юридической силой, нужно включить сведения:

  1. реквизиты госконтракта, по факту исполнения которого составляется итоговый документ;
  2. реквизиты самого регистра — номер и дата составления;
  3. предмет контракта, а также его основные количественные и качественные характеристики;
  4. цена контракта с учетом НДС и выделением налога;
  5. если предмет контракта не облагается налогом, то это также стоит указать.
  6. реквизиты сторон — наименования поставщика и заказчика, их ответственных лиц, правоустанавливающие документы;

Готовый документ подписывают руководители или другие уполномоченные лица.Контролирующие органы требуют корректного заполнения актов.

Для этого инстанции утверждают методические рекомендации по формированию такой отчетности.

В методичках прописывается как порядок заполнения регистра, так и регламент применения и расчета штрафов и взысканий при ненадлежащем исполнении контракта.

Для этого в форму включаются соответствующие пункты, отражающие фактическое качество работ, выявленные недостатки, размер штрафных санкций и сумму по контракту, исчисленную после удержания штрафов и неустоек.Итоговую документацию, подтверждающую факт выполнения работ или оказания услуг, оформляют поставщики.

Заказчик только изучает документы и подписывает их.КС-2 заполняют по строго унифицированной форме, подробно указывая реквизиты сторон, наименование объекта строительства и адрес стройки. Табличная часть документа заполняется в строгом соответствии со сметным расчетом.Регистры, формируемые для иных случаев, заполняются либо на фирменном бланке организации-заказчика, либо в формате обычного документа.Независимо от выбранной формы, в документе обязательно указываются предмет закупки, цена контракта, сроки выполнения работ.Ошибки и исправления в бланке не допускаются.

При обнаружении неточностей документацию нужно переделать, аннулируя предыдущий вариант.Отчетные документы подписываются представителями со стороны заказчика и исполнителя, печать ставится при ее наличии в учреждении. Для бюджетных учреждений и в случае некоторых закупок бланки составляются в трех экземплярах — по одному экземпляру для каждой стороны и один экземпляр — для контролирующего органа.СкачатьОсновные тезисыРеквизитыСкачатьЕсли производите оплату за вычетом неустойки, то в акте выполненных услуг нужно указать сумму оплаты по условиям контракта, размер взыскиваемой неустойки, порядок ее расчета и основания применения, а также итоговую сумму, подлежащую оплате поставщику.Письмо ФАС от 10.12.2015 № АЦ/70978/15СкачатьВ случае расторжения контракта по соглашению сторон заказчик оплачивает только работы, которые подтверждены актом.Источник: https://gozakaz.ru/sostavlyaem-akt-vypolnennyh-uslug-po-goskontraktu/Акт состоит из нескольких частей. Шапка документа стандартна. В ней прописываются название компании, дата и место подписания акта, его полное наименование.

С основной частью сложнее, т.к. в ней в относительно свободной форме должно быть изложено:

  1. Как выявленные недостатки влияют на возможности использования объекта заказчиком. Какие он понесет убытки в связи с эксплуатацией объекта в существующем виде и возможна ли она в принципе.
  2. Какие обязательства на себя взял подрядчик. Для подтверждения изложенных фактов приводятся дата заключенного договора, его номер, условия относительно сроков и оплаты.
  3. Какие недостатки выявлены. Если возможно, по пунктам и с цифровыми значениями.
  1. Какими документами подтверждается факт наличия недостатков и их объем. Если есть, то будет нелишней ссылка на заключение специально созванной для этого случая комиссии.

    Согласно законодательству в состав последней обязательно должны входить представители обеих сторон.

  2. Если речь идет о компенсационных механизмах за выявленные недостатки и стороны пришли к фиксированной их оплате, то в акте может присутствовать фраза, лишающая заказчика на дополнительные требования возмещения убытков, связанных с перечисленными в акте недостатками.
  3. Если в договоре между сторонами (например, договоре подряда) были предусмотрены действия в случае выявления недостатков этого характера, то приводится ссылка на конкретный пункт договора.
  4. К каким договоренностям удалось прийти сторонам в ходе ведения диалога.

    Возможна констатация факта отсутствия соприкосновения в точках зрения оппонентов.

В конце акта обе стороны ставят свои подписи.

Представители заказчика и подрядчика обязательно должны указать должности, на которых они состоят во взаимодействующих организациях.Исправления и помарки в документе не приветствуются. Однако возможно незначительное исправление части текста с подписями рядом с исправлением.Если подрядчик отказывается подписывать акт и мотивирует это отсутствием недостатков или другим их объемом, то есть основания для проведения специализированной экспертизы.Заказчик имеет право на выявление недостатков в совершаемых работах на любых стадиях процесса.

В начале, конце или по завершении. Даже если заказчик проверил и уже подписал окончательный акт сдачи-приемки работ. Судебная практика рассматривает случаи с претензиями по качеству, которые касаются:

  1. Скрытых недостатков, проявляющихся по мере эксплуатации.
  2. Строительных работ любого характера. Об этом сказано в Информационном письме №51 Президиума ВАС от 24.01. 2000, в пунктах 12 и 13 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда».
  3. Если при подписании акта сдачи-приемки работ заказчиком было предложено (в письменной форме) устранить существующие недостатки, но исполнитель этого не сделал.
  4. Если заказчик подписал акт сдачи-приемки работ, но не произвел оплату из-за того, что в последний момент заметил недостатки.

Таким образом, заказчик свободен в выборе срока предъявления претензий в достаточно большом спектре ситуаций.

Другое дело – являются ли они обоснованными. Если сторонам не удается достигнуть договоренностей, то обращение в судебные инстанции неизбежно.Юристы утверждают, что чем раньше предъявляются претензии и составляются акты о недостатках выполненных работ, тем лучше для заказчика. Он получает возможность частичной оплаты выполненных работ или отказа от подобных выплат вообще.

Однако на практике гораздо быстрее и выгоднее договариваться и находить общие точки соприкосновения без обращения в суд.>Шаблон Акта О Невыполненных Работах По Договору«. Также общество «Ермак» выполнило работы на сумму 833 266 рублей 18 копеек, о чем составлены акты по формам КС-2 и КС-3, которые были направлены для подписания обществу «Гидромонтажспецстрой».

Однако общество «Гидромонтажспецстрой» уклонился от подписания актов и справок, не представив мотивированного отказа от принятия выполненных работ.Выводы судов о наличии оснований для взыскания указанной суммы подтверждаются представленными по делу доказательствами, и которые заявитель не опровергает своими доводами, изложенными в заявлении о пересмотре судебных актов по делу, поскольку они направлены на переоценку установленных по делу обстоятельств и оспаривание доказательств, исследованных судами, но что не входит в компетенцию суда надзорной инстанции.

«Нормативное регулирование претензионной работы по контрактам 44-ФЗ Срок направления и срок ответа/рассмотрения претензий по госконтрактам Действия заказчика на допретензионном этапе Рекомендации по составлению претензионного письма поставщику Особенности одностороннего отказа от госконтракта Итоги Нормативное регулирование претензионной работы по контрактам 44-ФЗ Ведя претензионную работу с поставщиками, подрядчиками и исполнителями (далее ― поставщики) по государственным и муниципальным контрактам, следует руководствоваться следующими нормативными актами:Если это не так, срок обязательно должен устанавливаться в претензии. ВАЖНО! Если в договоре не уточнено, какие именно дни имеются в виду в определении срока, в расчет берутся календарные. Но необходимо помнить, что если окончание срока пришлось на нерабочий день, то оно переносится на ближайший рабочий день (ст.

193 ГК РФ). За отсутствие ответа на претензию законом 44-ФЗ, соответственно, тоже не установлено. Если срок рассмотрения претензии истек, а ответа от контрагента нет, можно обращаться в суд.

С образцом ответа на претензию по госконтракту можно ознакомиться на нашем сайте. Скачать образец ответа Действия заказчика на допретензионном этапе Перед направлением претензии необходимо убедиться, что имеется достаточно доказательств факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств поставщиком.Menu Новости— Закупки в СМИ— Мероприятия— Новости ЕИС— Вестник Института госзакупок— Аукционный вестник— Авторские статьи— Юмор в госзаказе44-ФЗ— Нормативно-правовые акты— Письма и разъяснения— Руководства и документация— Шаблоны документов— Судебная практика— Решения контролирующих органов223-ФЗ— Письма и разъяснения— Нормативно-правовые акты— Вебинары— СеминарыВопросыЗаказчику— Консультация по 44-ФЗУчастнику— Электронная подпись— Банковская гарантия— Консультация по 44-ФЗ— Свидетельство СРО, ЛицензияСсылки— Учебные центры— Сервисы и справочники— Специализированные организации— Эксперты— Торговые площадки— Общественные организации У нас много планов и проектов для Вас, но ограниченное количество ресурсов.По результатам выполненных работ, производится оплата в сумме, которая прописана и в основном договоре, и в акте выполненных работ.

Но бывают случаи, когда заказчик может частично или полностью отказаться от выплаты заявленной суммы. Этому могут послужить различные причины: неполное или неточное выполнение работ или услуг, брак, недоработки.Источник: https://nec-it.ru/akt-nevypolneniya-rabot/Особенности одностороннего отказа поставщика от госконтракта Немотивированно отказаться от исполнения госконтракта его стороны не могут (ст.

95 закона 44-ФЗ). Заказчики могут это сделать, только если соблюдены 2 условия:

  1. такое право прямо предусмотрено в контракте;
  2. наступили обстоятельства, при которых ГК РФ допускает такой отказ.

Закон 44-ФЗ устанавливает и перечень ситуаций, когда заказчик не вправе, а обязан отказаться от договора.Заказчик направляет контрагенту не претензию, а решение об одностороннем отказе в течение 3 дней с момента его принятия.В течение трех рабочих дней с даты расторжения контракта сотрудник отдела размещения закупок размещает сведения о расторжении контракта в единой информационной системе.(в ред. постановления администрации городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района МО от 16.02.2015 N 214)4.2.3. В течение трех рабочих дней с даты расторжения контракта сотрудник администрации (сотрудник контрактной службы), ответственный за исполнение муниципального контракта, направляет в отдел размещения закупок служебную записку с приложением на бумажном носителе и в электронном (отсканированном) виде отчета, заключения по результатам экспертизы исполнения контракта.(в ред.

постановления администрации городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района МО от 16.02.2015 N 214)4.2.4.

В течение семи рабочих дней с даты расторжения контракта (т.е.(перечислить обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) с указанием сроков)*В соответствии с ч. 11 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Заказчиком ____________________________________________________ проведена экспертизауказывается наименование поставленного товара, выполненной работы или оказанной услугис привлечением _________________________________________________________(указывается наименование экспертов, экспертных организаций)по результатам которой подтверждены нарушения условий контракта:Красногорск Красногорского муниципального района МО от 16.02.2015 N 214)3) сотрудник отдела размещения закупок в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещает сведения в единой информационной системе.(в ред. постановления администрации городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района МО от 16.02.2015 N 214)4.8.

Заказчик издает распоряжение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (исполнитель, подрядчик) не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).: Страховая стоимость и страховая сумма чем отличаетсяВ течение трех рабочих дней с даты исполнения контракта:сотрудник администрации, ответственный за исполнение данного контракта, направляет служебную записку в отдел размещения закупок с приложением на бумажном носителе и в электронном (отсканированном) виде отчета, заключения по результатам экспертизы исполнения контракта, отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, акт о приемке товаров (выполненной работы, оказанной услуги).(в ред. постановления администрации городского поселения Красногорск Красногорского муниципального района МО от 16.02.2015 N 214)При расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке сведения о подрядчике (исполнителе, поставщике) включаются в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством.За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по муниципальному контракту заказчиком взыскивается обеспечение исполнения обязательств, предусмотренное контрактом.

Исполнение обязательств по муниципальному контракту может обеспечиваться путем внесения денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику во временное распоряжение (залогом), либо банковской гарантией.BN54MT»ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ (с изменениями на: 16.02.2015)АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИот 24 июля 2014 года N 835ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) И ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВФедерального закона N 44-ФЗ;2) осуществления закупок услуг экспертов, экспертных организаций;3) если результатом предусмотренной контрактом выполненной работы являются проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, прошедшие государственную или негосударственную экспертизу, проведение которой обязательно в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.3.4. Заказчик назначает ответственных лиц за проведение экспертизы в каждом структурном подразделении распоряжением администрации.

Указанные в распоряжении сотрудники администрации составляют и подписывают экспертное заключение.Шаблоны документов— Судебная практика— Решения контролирующих органов223-ФЗ— Письма и разъяснения— Нормативно-правовые акты— Вебинары— СеминарыВопросыЗаказчику— Консультация по 44-ФЗУчастнику— Электронная подпись— Банковская гарантия— Консультация по 44-ФЗ— Свидетельство СРО, ЛицензияСсылки— Учебные центры— Сервисы и справочники— Специализированные организации— Эксперты— Торговые площадки— Общественные организации У нас много планов и проектов для Вас, но ограниченное количество ресурсов.Желательно это делать заказным письмом с извещением о вручении, хотя другие способы связи, позволяющие зафиксировать факт передачи информации, также возможны.По прошествии 10 дней с момента уведомления поставщика такой контракт считается расторгнутым.2.1. Контроль за исполнением условий муниципального контракта осуществляется заказчиком в следующем порядке:в целях контроля за исполнением муниципального контракта распоряжением заказчика в структурных подразделениях администрации создаются комиссии в составе не менее чем из трех человек (по муниципальным контрактам на поставку товаров комиссия создается при просрочке поставки товара в срок).Если это не так, срок обязательно должен устанавливаться в претензии.

ВАЖНО! Если в договоре не уточнено, какие именно дни имеются в виду в определении срока, в расчет берутся календарные. Но необходимо помнить, что если окончание срока пришлось на нерабочий день, то оно переносится на ближайший рабочий день (ст.

193 ГК РФ). За отсутствие ответа на претензию законом 44-ФЗ, соответственно, тоже не установлено.

Если срок рассмотрения претензии истек, а ответа от контрагента нет, можно обращаться в суд.

С образцом ответа на претензию по госконтракту можно ознакомиться на нашем сайте.

Скачать образец ответа Действия заказчика на допретензионном этапе Перед направлением претензии необходимо убедиться, что имеется достаточно доказательств факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств поставщиком.

Акт о невозможности выполнения работ

31.01.2021 Автор: Образец уведомления о приостановке работ. 2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Содержание: 3. «__» ___________ ____ г. при __________________________ (указываются условия, при которых выявлены недостатки (например, при эксплуатации, при хранении), и наименование результата выполненных работ) выявлены следующие недостатки: ___________________________ (указываются наименования выявленных недостатков), при которых _________________________________________________ (указывается характеристика выявленных недостатков).

___________________________________________________________________________ отсутствие имущества и доходов, непроживание должника по указанному адресу и т.д.) Судебный исполнитель __________________ (подпись) Понятые: ______________________________ (подпись) ______________________________ Другие лица: __________________________ (подпись) __________________________ Примечание. Акт проверяется и утверждается судьей. → → → Тематика документа: Файл текстовой версии: 3,4 кб Поделиться: Утвержден постановлением Минюста от 20.12.2004 N 40 Форма АКТ о невозможности взыскания «__» _____________ 20__ г.

__________________________ (населенный пункт) Мною, судебным исполнителем суда _____________________________________ (район, город, область) ___________________________________________________________________________ (фамилия, собственное имя, отчество судебного исполнителя) во исполнение _____________________________________________________________ (наименование исполнительного документа, органа, ___________________________________________________________________________ выдавшего его, номер, дата выдачи) о взыскании _______________________________________________________________ (сущность требований исполнительного документа) с _________________________________________________________________________ (фамилия, собственное имя, отчество должника) Если подрядчик не выполнил работы в полном объеме или нарушил требования о качестве, направьте ему претензию. Если недостатки существенные, неустранимые или подрядчик отказывается исправлять свою работу, расторгайте контракт в одностороннем порядке. Подписывая контракт, подрядчик обязуется выполнить работы в срок и с соблюдением требований качества.

Безнаказанное нарушение срока может иметь место, но только по вине самого заказчика или под влиянием обстоятельств непреодолимой силы. Ответственность за некачественную работу прописана в ст. 723 ГК РФ. Если работа выполнена не по условиям контракта или с недостатками, которые делают ее результаты непригодными для заказчика, он может потребовать либо устранить недостатки бесплатно, либо снизить цену, либо вернуть деньги.

Подрядчик имеет право не устранять недостатки, на которые указал заказчик, а вместо этого выполнить работу заново с учетом всех замечаний. Подрядчик (тот, кто выполняет работы) может не уложиться в срок, оговоренный в договоре между сторонами.

Этот факт тоже может быть основанием для составления акта о недостатках выполненных работ.

Акт состоит из нескольких частей. Шапка документа стандартна. В ней прописываются название компании, дата и место подписания акта, его полное наименование.

С основной частью сложнее, т.к. № ____ дома № _____ по ул. ______________ гор.

___________ ________________________________________________________________ (Ф.И.О.) от получения и подписи уведомления отказался.

В чем и расписываемся:

  1. ___________________________________________________ (подпись)
  2. ___________________________________________________ (подпись)
  3. ___________________________________________________ (подпись)

Уведомление «____»_________________ 20__ года в ___ подъезде (кв. В статье 716 Гражданского кодекса Российской Федерации указаны обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика:1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.2.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

Достаточно часто споры, связанные с нарушением сроков выполнения работ, возникают не по вине подрядчика, а в связи со злоупотреблениями, допускаемыми заказчиком.

В такой ситуации подрядчику важно своевременно и надлежащим образом фиксировать все факты допущенных заказчиком нарушений, поскольку ненадлежащее исполнение обязательств, выступающих первоначальными по отношению к встречным обязательствам, может рассматриваться в качестве основания для освобождения подрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения работ. Обязанность подрядчика по выполнению работ является корреспондирующей по отношению к обязанности заказчика обеспечить содействие, выполнить необходимые подготовительные мероприятия, предваряющие исполнение сделки. Этот вывод следует из общих положений ГК РФ — ст.

328 («Встречное исполнение обязательства»): встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной ее обязательств. Необходимым правовым последствием нарушения первоначального обязательства выступает право обязанной по встречному обязательству стороны приостановить исполнение или вовсе отказаться от него с последующим правом требовать возмещения понесенных убытков (как фактически понесенных расходов, так и упущенной выгоды согласно ст.

15 ГК РФ). Указанное правило распространяется в том числе и на отношения, возникающие из договора подряда (ст. 719 ГК РФ). Проектирование конструкций, согласование с заказчиком.2.

4.1, п. 4.6, п. 4.10 Заказчик выполнил в полном объеме.Бесплатная юридическая консультация: Со своей стороны Подрядчик нарушил сроки выполнения работ, которые договором определены, согласно п.

3.2, с 26 января по 16 марта 2012г.Согласно п.

3.3 договора, сроки работ могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения.

В противном случае мы будемвынуждены от исполнения договора отказаться.

Генеральный директор ООО « » Шаблон данного уведомления для сохранения и заполнения в формате Word: скачать. Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Кроме того, уведомляем Вас, что в соответствии с п.

1 ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчик приостанавливает работы по Договору до получения от Вас дальнейших указаний. о приостановлении работ по договору на выполнение на выполнение проектно-изыскательских работ Между нашей организацией (подрядчик) и ОАО «Росжелдорпроект» (заказчик) был заключен Договор № ПД-КЛ-06/13 на выполнение проектно-изыскательских работ.

В соответствии с приложениями к договору, на нас возложена обязанность: 1) по проведению инженерно-топографических изысканий; 2) по согласованию инженерных коммуникаций. Первую часть работ (заключающуюся в ________________) мы выполнили полностью и в срок. Вторую часть работ (_____________________) мы выполнить не можем в связи с неисполнением Вами встречной обязанности, а именно: ______________________________________.

Об этом мы неоднократно извещали Ваш филиал.

Как указано в абз.2 п.2 ст.328 Гражданского кодека РФ, если обусловленное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению. Такое же правило закреплено в ст.719 Гражданского кодека РФ, регулирующей взаимоотношения подрядчика и заказчика. В связи с изложенным извещаем Вас о приостановке работ и просим Вас в десятидневный срок свои обязательства выполнить, а именно: _________________________________________.

В противном случае мы будем вынуждены от исполнения договора отказаться.

Шаблон данного уведомления для сохранения и заполнения в формате Word: скачать.

В случае если между Вами был заключен договор возмездного оказания услуг, то вопросы регулируются главой 39 ГК РФ и Законом о защите прав потребителей ( если вторая сторона является физ.лицом) А согласно ст.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+